- Главная /
- Бланки /
-
Договор на установку сигнализации на автомобиль
Договор на установку сигнализации на автомобиль
Договор на установку сигнализации на автомобиль изменяет автомобиль, поэтому юристы называют его договором подряда. Скачайте договор на установку сигнализации и прилагающиеся к нему бланки — перечень транспорта, на который будет монтироваться сигнализация и гарантию подрядчика.
Договор на установку сигнализации на автомобиль
Проверено экспертом
Основные моменты, которые нужно включить в договор на установку сигнализации на автомобиль:
- описание автомобиля,
- срок монтажа,
- порядок передачи и возврата автомобиля между подрядчиком и заказчиком,
- цена работ и оговорка, является ли цена твердой или приблизительной,
- условия гарантии на результат работы.
Договор подряда монтаж системы охранной сигнализации – это соглашение между несколькими сторонами, одна из которых проводит определенные работы согласно техническому заданию, а другая оплачивает и принимает их.
ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк договора подряда на монтаж системы охранной сигнализации .docxСкачать образец договора подряда на монтаж системы охранной сигнализации .docx
Под охранной сигнализацией понимается комплекс оборудования, устанавливающийся на объекте с целью обеспечения его охраны. Данная система является наиболее сложной в сравнении с системой тревожной сигнализации и, как правило, устанавливается в местах хранения какого-либо имущества.
Под монтажом сигнализации имеется в виду установка системы. В этапы установочных работ входит:
- Выбор установочного места;
- Монтаж охранных датчиков;
- Протяжка кабелей и установка системы.
Для юридического оформления правоотношений между сторонами заключается договор подряда в письменной форме. В нем прописываются условия, согласно которым контрагенты исполняют свои обязательства.
Субъектами заключаемого соглашения выступают:
- Заказчик – лицо, которое поручает Исполнителю выполнение определенных работ и оплачивает их после приема-передачи;
- Подрядчик – лицо, выполняющее работы согласно техническому заданию Заказчика за оговоренную в соглашении денежную плату.
Структура договора содержит в себе различные разделы, в содержании которых сторонами прописываются существенные условия, непосредственно связанные с отчуждением и приобретением имущества. В обязательном порядке составляются следующие разделы:
- О предмете договоренности;
- О стоимости проведения работ.
Для более детального подхода к процессу юридического оформления договоренности между контрагентами, в содержание договора включаются такие разделы, как:
- Права и обязанности контрагентов в отношении друг друга;
- Ответственность договаривающихся сторон при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств.
Резюмируя вышесказанное, отмечаем, что составление и юридическое оформление договора подряда является необходимым действием для гарантии надлежащего исполнения обязательств обеими сторонами.
В данной статье мы разберем каждый этап составления документа, проговорив необходимые моменты и обратив внимание на детали процесса оформления.
Преамбула
Договор подряда на монтаж системы охранной сигнализации
г. Ялуторовск
16 октября 2025 года
ООО «АСИЗ», в лице директора Карпова Леонида Витальевича, действующего на основании Устава,
именуемый далее «Подрядчик», с одной стороны
и
ООО «ЛАВР», в лице директора Алешина Сергея Вячеславовича, действующего на основании Устава,
именуемый далее «Заказчик», с другой стороны
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Под преамбулой понимается своеобразная вступительная часть документа. В содержании такой части обозначаются стороны договоренности и информация о них.
В зависимости от категории лиц, имеющих право на заключение договора, выделяется перечень документов, которые удостоверяют их право на совершение сделки:
- Физические лица указывают паспортные данные;
- Индивидуальные предприниматели ссылаются на свидетельство о регистрации в качестве ИП;
- Юридические лица действуют на основании устава предприятия или доверенности от руководителя организации.
Предмет
Настоящий раздел содержит в себе информацию, связанную с проводимыми Подрядчиком работами.
Так, в данном разделе прописывается:
- Перечень работ, которые осуществляет Исполнитель (может быть ссылка на приложение к договору);
- Срок выполнения работ;
- Порядок и срок принятия выполненных работ.
Образец оформления раздела о предмете может выглядеть следующим образом:
Подрядчик, в рамках настоящего договора, проводит работы в соответствии с техническим заданием Заказчика, а Заказчик принимает и оплачивает эти работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
Перечень работ, выполняемых Подрядчиком в рамках соглашения:
- _____________________;
- _____________________;
- _____________________;
- _____________________;
- _____________________.
Срок выполнения указанных работ составляет: с __ __ _____ г. до __ __ _____ г.
Цена договора
Стоимость работ, проводимых Подрядчиком, является самостоятельной частью в содержании договора. Помимо цены, указывается информация о дополнительных расходах, связанных с исполнением обязательств по договору.
Образец оформления раздела о стоимости работ может выглядеть следующим образом:
Общая стоимость проводимых Подрядчиком работ составляет _____________________ руб. __ коп.
Цена договора является фиксированной на весь период проведения работ;
Сумма авансового платежа составляет _____________________ руб. __ коп., и выплачивается __ __ _____ г.
Срок, в который Заказчик обязуется произвести выплату, составляет ____________.
Права и обязанности
Одной из важнейших составляющих договора выступает раздел, в котором отражаются условия, связанные с правами и обязательствами контрагентов в рамках соглашения. Такой раздел служит обеспечительной мерой для надлежащего исполнения указанных в договоре обязательств для каждой из сторон.
Отметим, что условия могут быть различными, так как в Российской Федерации действует принцип свободы договора. Он означает, что стороны могут прописывать любые условия, не противоречащие действующему законодательству.
Итак, данный раздел можно оформить следующим образом:
Заказчик вправе:
- Требовать качества работ, проводимых Подрядчиком.
Заказчик обязуется:
- Согласно разделу о цене договора оплатить работы Подрядчика;
- Принять работы путем оформления акта приемки выполненных работ;
- Обеспечить надлежащие условия для проведения работ.
Подрядчик вправе:
- Требовать оплаты проведенных работ согласно условиям раздела о цене договора.
Подрядчик обязуется:
- Осуществить выполнение работ, предусмотренных настоящим договором;
- Гарантировать качество выполненных работ.
Заключение
Договор подряда на монтаж системы охранной сигнализации будет считаться юридически оформленным после подписания его двумя сторонами.
Договор подряда на монтаж средств сигнализации
ГАРАНТ:
O направлении настоящего договора заместителю начальника УВО при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Замятину С.С. см. письмо Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 26 января 2006 г. N 18/п-64
Договор подряда N ____
на монтаж средств сигнализации
1. Предмет договора
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (приложение 1), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора.
1.3. Работа выполняется из материалов Подрядчика.
2. Сроки ведения работ
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, и определяется сметой (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Окончательный расчет между сторонами производится на основании акта приемки выполненных работ, в течение ____ дней после их подписания.
3.3. Заказчик в течение ____ дней с момента вступления в силу настоящего Договора перечисляет аванс в размере 30% от суммы настоящего Договора для приобретения соответствующего оборудования.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. После окончания работ на объекте составляется акт приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами, который служит основанием для окончательных взаиморасчетов. Заказчик в течение одного рабочего дня подписывает акт приемки выполненных работ либо направляет мотивированный отказ от подписания Подрядчику.
4.2. В случае выявления недостатков в выполненных работах и признания претензий Заказчика правомерными, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.
4.3. Устранение выявленных недостатков производится за счет Подрядчика.
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до истечения взятых на себя обязательств, но не позднее ___.___.200__ г.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. В любое время проверить ход и качество выполненных работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.1.2. При выявлении в процессе проведения работ отклонений от требований СНиП, некачественного исполнения Заказчик вправе приостановить работы и направить в адрес Подрядчика предписание об устранении отклонений и недостатков. В случае, если претензии будут сочтены Подрядчиком правомерными, составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.
6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 6.3.1., 6.3.2., требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.
6.2.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 6.3.2., не приступать к работе до момента устранения данных обстоятельств.
6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. До начала производства работ обеспечить полную строительную готовность объекта и передать его Подрядчику по Акту.
6.3.2. На период проведения работ в течение срока действия Договора, предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов и оборудования, а также обеспечить его сохранность.
6.3.3. Принимать участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.
6.3.4. В течение одного рабочего дня со дня приемки комиссией выполненных работ по Акту подписать Акт приемки выполненных работ и направить его Подрядчику.
6.3.5. Своевременно и полностью осуществлять платежи Подрядчику в суммах и сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2 Договора.
6.3.6. Выделить одну свободную телефонную линию ПТС (без факса, модема и ВЧ, НЧ-уплотнения).
6.4. Подрядчик обязуется:
6.4.1. Выполнить работы в полном соответствии с заявкой Заказчика, проектно-сметной документацией и пунктом 1. Договора, в течение ____ рабочих дней со дня передачи Заказчиком объекта Подрядчику по Акту, в соответствии с пунктом 3.1.1. Договора при условии наличия строительной готовности.
6.4.2. Обеспечить необходимое качество устанавливаемого на объекте оборудования и комплектующих изделий, используемых на объекте, а также их соответствие требованиям нормативных документов.
6.4.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
6.4.4. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
6.4.5. Обеспечить на объекте выполнение необходимых противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды на период выполнения работ.
6.4.6. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
6.4.7. Удовлетворять обоснованные требования Заказчика, связанные с некачественным выполнением работ и неисправностью оборудования, в течение 1 года с момента их приемки, предъявленные через организацию, осуществляющую техническое обслуживание объекта.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой, за исключением случаев, когда причиной просрочки стало неисполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество работы и предоставленных материалов в течение 12 месяцев с момента сдачи работ.
7.4. В случае нарушения п. 6.3.1., Заказчик обязан возместить Подрядчику причиненные убытки, в т.ч. дополнительные издержки, вызванные простоем.
7.5. Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные нарушением сроков сдачи-приема работ.
7.6. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия этих обстоятельств.
9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны только в случае, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Отношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
9.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заневский пр., д. 59. кор. 1
ИНН 7719555477 КПП 780602001
Красногвардейское ОСБ N 8074/0557
Северо-Западный банк Сбербанка РФ
суб к/с 30301810855000605513
ФГУП «Охрана» МВД РФ
__________________ В.В. Миронов
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Договор подряда на монтаж средств сигнализации
Текст Договора официально опубликован не был
Источник
Примерная форма договора на выполнение работ по дооборудованию транспортного средства (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
ГАРАНТ:
Настоящая форма разработана в соответствии с положениями главы 37 ГК РФ.
Договор
на выполнение работ по дооборудованию транспортного средства
[ место заключения договора ]
[ Наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ указать документ, подтверждающий полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
[ наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ указать документ, подтверждающий полномочия ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по установке дополнительного оборудования на транспортные средства, принадлежащие Заказчику, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Перечень транспортных средств, подлежащих дооборудованию, определен в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Перечень устанавливаемого дополнительного оборудования и требования к нему определены в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5. Место выполнения работы: [ вписать нужное ].
1.6. Срок выполнения работы: [ указать начальный и конечный срок ].
2. Права и обязанности сторон договора
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работу в соответствии с техническими условиями, надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемой работы.
2.1.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
— непригодности или недоброкачественности технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний о способе исполнения работы;
— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.1.4. Передать Заказчику результат выполненной работы.
2.1.5. Передать Заказчику вместе с результатом работы документы, касающиеся эксплуатации установленного дополнительного оборудования.
2.1.6. Информировать Заказчика о правилах эксплуатации установленного дополнительного оборудования.
2.1.7. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков устранить их в течение [ указать срок ].
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Не позднее [ указать срок ] с момента подписания настоящего договора передать Подрядчику по акту приема-передачи транспортные средства, подлежащие дооборудованию.
2.3.2. Принять результат выполненной работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.3.3. Оплатить выполненную работу по цене и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать исполнения обязательств в срок и на условиях, определенных в настоящем договоре.
2.4.2. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего выполнения работы и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена работы, выполняемой по настоящему договору, определяется путем составления сметы и составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей, которая включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. Смета составляется Подрядчиком, приобретает силу и становится частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.
3.3. Стоимость работы по настоящему договору считается твердой.
3.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, после выполнения последним всего объема работы в течение [ значение ] банковских дней с даты предоставления счета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненной работы.
4. Порядок приемки-сдачи результата выполненных работ
4.1. Приемка выполненных работ по настоящему договору оформляется актом приема-сдачи выполненных работ.
4.2. Заказчик обязан не позднее [ указать срок ] с момента получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненной работы с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте приема-сдачи выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
4.6. В случае возникновения между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, обеими Сторонами поровну.
5.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим договором использования либо для обычного использования результата работы такого рода.
5.2. Качество выполненной работы должно соответствовать [ указать требования, предъявляемые к качеству выполняемой работы, а также требования технических регламентов, технических условий для данного вида работы ].
5.3. На результат работы устанавливается гарантийный срок [ вписать нужное ], который распространяется на все, составляющее результат работы.
5.4. Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком.
5.5. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего договора о качестве.
5.6. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
5.7. Гарантийный срок на дополнительное оборудование устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя.
6. Односторонний отказ от исполнения договора
6.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок не устранены отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы либо являются существенными и неустранимыми.
6.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора, а также возместив убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
6.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в случае, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 2.1.3 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности.
7. Распределение рисков между сторонами
7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их Сторона.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в пунктах 7.1, 7.2 настоящего договора, несет Сторона, допустившая просрочку.
7.4. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача вещи должна была состояться.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.
8.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
8.4. За нарушение установленных сроков выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % от стоимости выполняемой работы.
8.5. За нарушение срока оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [ значение ] % от суммы долга за каждый день просрочки.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
10.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем: [ вписать нужное ].
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.
10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Источник
Договор на выполнение работ по модернизации транспортного средства
Договор на выполнение работ по модернизации транспортного средства
г. [вписать нужное] [число, месяц, год]
[Наименование организации], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [наименование организации], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по модернизации транспортного средства, принадлежащего Заказчику, а именно произвести операции по техническому совершенствованию его в соответствии с новейшими требованиями и нормами, улучшению конструкции в целях продления жизненного цикла транспортного средства, достижения современного уровня безопасности, обеспечения конкурентоспособности, увеличения производительности, экономии затрат на топливо, без замены модели транспортного средства и сдать результат Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.
1.3. Заказчик обязан предоставить Подрядчику следующие документы:
— копию паспорта транспортного средства, заверенную его печатью;
— акт единичного осмотра в ГИБДД;
1.4. Подрядчик, в свою очередь, вместе с передачей результата работы обязан предоставить Заказчику:
— справку-счет в количестве [вписать нужное];
— акт выполненных работ;
— копию заключения о внесении изменений в конструкцию;
2. Срок выполнения работ
2.1. Срок выполнения работ по модернизации транспортного средства Подрядчиком устанавливается с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].
2.2. Вышеуказанный срок может быть изменен Подрядчиком в одностороннем порядке по следующим основаниям: [вписать нужное].
2.3. Подрядчик несет ответственность за завершение работы к сроку, определенному договором.
3. Цена работы и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг по договору определяется в соответствии со сметой, составленной Подрядчиком.
3.2. После составления и подписания обеими сторонами договора смета становится неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3. В зачет стоимости модернизированных транспортных средств могут приниматься несписанные номерные узлы и агрегаты со старого транспортного средства.
3.4. Оплата выполненных работ осуществляется в течение 3 (трех) дней с даты получения счета от Подрядчика по результатам приемки.
4. Права Заказчика во время исполнения работы Подрядчиком
4.1. Заказчик вправе проверить ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
5. Обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик обязан в срок приступить и выполнить работу по модернизации транспортного средства Заказчика.
5.2. Подрядчик обязан:
— обновить транспортное средство путем его модернизации;
— произвести установку дополнительного оборудования;
— заменить двигатель и узлы, устаревшие механизмы;
— улучшить технические возможности транспортного средства;
5.3. По завершении работ сдать результат Заказчику по акту приема-сдачи.
5.4. Выполнять определенную договором работу лично (с привлечением третьих лиц).
5.5. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.
В случае несвоевременного предупреждения Заказчика Подрядчик обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в смете, являющейся неотъемлемой частью договора.
6. Приемка Заказчиком выполненных работ
6.1. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки работ, окончательного контроля качества и других характеристик модернизированного транспортного средства.
6.2. Заказчик обязан в установленный срок осмотреть и принять результат выполненной работы по акту приема-сдачи.
6.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
6.4. В случае уклонения Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 Гражданского кодекса.
7.1. Качество работы должно соответствовать следующим требованиям: [вписать нужное].
7.3. Гарантийный срок начинает течь с [вписать нужное].
8. Ответственность Сторон договора
8.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
8.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком для модернизации транспортного средства.
8.3. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:
— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков.
8.4. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.5. При неисполнении Заказчиком обязанности по содействию в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
8.6. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление транспортного средства, перечисленных в п. 1.3 документов, препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
8.7. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 8.6, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.
9.3. Во всем, что не нашло отражения в договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
Источник
- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- Установка сигнализации на автомобиль
Подборка наиболее важных документов по запросу Установка сигнализации на автомобиль (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Автомобильный транспорт:
- 310.29.10.21
- 310.29.10.22
- 330.30.99.10
- 51000 код вида транспортного средства
- Автобус амортизационная группа
- Ещё…
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Установка сигнализации на автомобиль
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: Как учитываются организацией в целях налога на прибыль расходы на установку сигнализации на автомобиль?
(Консультация эксперта, ФНС России, 2022)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Готовое решение: Как учреждению отразить в учете расходы на установку сигнализации на автомобиль
(КонсультантПлюс, 2022)
ДОГОВОР N ___ на установку охранной сигнализации
___________________________________ "___"__________ ___ г. (указать место заключения договора) ___________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице (наименование или Ф.И.О.) ____________________, действующ___ на основании __________________________, (должность, Ф.И.О.) с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.) "Исполнитель", в лице __________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.) ____________________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке охранной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.
1.2. Условия выполнения работ:
Охранная сигнализация устанавливается ________________________________. (указать адрес)
Установка охранной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативного акта «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93». Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ___).
По настоящему Договору устанавливаются охранные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве ____________ в следующих местах: ____________________________, используемые методы монтажа ____________________________.
1.3. Работа по данному Договору выполняется иждивением Исполнителя — из его материалов, его силами и средствами.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС — _____ (__________) руб. Стоимость работ подтверждается __________.
2.2. Заказчик оплачивает услуги в следующем порядке:
__________________________________________________________.
Сроки оплаты: ____________________________________________.
2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.
3. СРОКИ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
Сроки выполнения работ по Договору:
Начальный срок — «___»___________ ____ г.
Конечный срок — «___»___________ ____ г.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
4.1.2. Своевременно предоставить Исполнителю заявку на установку охранной сигнализации (Приложение N ___). Заявка подается с __________ до __________ в виде ____________________ следующим способом: _________________________.
4.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ___).
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Исполнителем, и возместив Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора.
4.2.2. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
4.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Предоставлять Заказчику на основании его запроса в течение _____ дней документацию по установке охранной документации.
4.3.2. Проводить работы, указанные в п. 1.2 Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с __________ до __________.
4.3.3. Исполнитель имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Исполнителя.
4.3.4. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством.
4.3.5. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.
4.3.6. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.4. Исполнитель вправе:
4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.
4.4.2. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
4.4.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _____________________.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ____________________.
5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Приложения:
7.4.1. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты (Приложение N ___).
7.4.2. Заявка на установку охранной сигнализации (Приложение N ___).
7.4.3. Акт приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ___).
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик Исполнитель Наименование: ____________________ Наименование: ____________________ Адрес: ___________________________ Адрес: ___________________________ ОГРН _____________________________ ОГРН _____________________________ ИНН ______________________________ ИНН ______________________________ КПП ______________________________ КПП ______________________________ Р/с ______________________________ Р/с ______________________________ в ________________________________ в ________________________________ К/с ______________________________ К/с ______________________________ БИК ______________________________ БИК ______________________________ ОКПО _____________________________ ОКПО _____________________________ ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик: Исполнитель: ____________________ (__________) ____________________ (__________) М.П. М.П.
ДОГОВОР №
Город:______________
Дата:_______________
ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель выполнит работы по монтажу и наладке системы безопасности (охранно пожарной сигнализации,
видеонаблюдения и т.п.) – далее по тексту системы, в помещениях НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ОБЪЕКТА.
2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым
приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ
составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).
2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ)
рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ
и счета исполнителя.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной
оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в
помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не
позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на
время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ
стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.
4.Права, обязанности и ответственность сторон
4.1. Исполнитель:
4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими
нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;
4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику
обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного
соглашения к настоящему договору.
4.2. Заказчик:
4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора
4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по монтажу и наладке системы безопасности, а именно:
предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности,
обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов,
материалов и оборудования.
4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную
ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы
сигнализации в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или)
дополнительного соглашения к настоящему договору.
5. Производство работ. Гарантии.
5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с
Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.
5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической
документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил
эксплуатации системы.
6.Порядок расторжения договора
6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств по настоящему договору.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой стороны.
7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся
приложениями к настоящему договору.
7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и
рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.
7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнитель
ИНН _____, КПП ______
АДРЕС
Р/С _______
БАНК
БИК и иные реквизиты БАНКА
Исполнитель______________ Фамилия И.О.
ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчик
ИНН _____, КПП ______
АДРЕС
Р/С _______
БАНК
БИК и иные реквизиты БАНКА
Заказчик______________ Фамилия И.О.
© 2010-2022 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов
Iskorkaспросил 18 сентября 2012 в 11:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста!
Наша организация (ООО на ОСНО) заключила гражданско-правовой договор на установку автомобильной сигнализации с юр. лицом. Затем мы заключили договор подряда с другой организацией, которая и проводила установку. Документов от подрядчика пока нет, известна только сумма. Мы оформили акт на установку и счет- фактуру Заказчику. Правильно ли это, или же нужно выписать накладную ТОРГ-12 на саму сигнализацию и акт на установку?
Зависит от того, как будет заключён договор, стоимость работ включает стоимость обрудования, или нет.
Если не включает, тогда счет-фактура на оборудование и на работы отдельной строкой, если включена в стоимость работ, тогда только на «установку автомобильной сигнализации».
В договоре указано: Продавец обязуется осуществить продажу с последующей установкой … Значит нужно все-таки накладную и акт. Спасибо за ответ.